Московская кассация отменила отказ в изъятии объекта незавершенного строительства
Арбитражный суд Московского округа рассмотрел спор между Администрацией городского округа Реутов, Комитетом по управлению муниципальным имуществом (истцы) и ООО «Миафа-Дал Плюс» (ответчик) об изъятии объекта незавершенного строительства, расположенного на арендованном земельном участке, а также встречного иска общества о признании незаконным отказа в продлении договора аренды.
Ключевые обстоятельства дела Истцы требовали изъять объект незавершенного строительства (готовность 70%) через продажу с публичных торгов, так как срок договора аренды земельного участка (2018–2023) истек, а строительство не завершено. Ответчик оспаривал отказ в продлении аренды, утверждая, что имел право на заключение договора без торгов для завершения строительства (ст. 39.6 ЗК РФ). Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований обеих сторон.
Выводы суда кассационной инстанции
Нарушения нижестоящих судов:
Не учтены нормы ст. 239.1 ГК РФ, регулирующей изъятие объектов незавершенного строительства при прекращении аренды публичных земель.
Не исследованы обстоятельства, связанные с возможностью применения исключений (например, действия/бездействие органов власти, препятствовавшие завершению строительства).
Не определены правовые последствия истечения срока аренды для судьбы объекта.
Мнение кассации:
Отменены решения судов первой и апелляционной инстанций в части отказа по первоначальному иску.
Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции для:
Тщательного анализа норм ст. 239.1 ГК РФ и ст. 39.6 ЗК РФ.
Установления причин незавершения строительства.
Оценки правомерности изъятия объекта и соблюдения сроков обращения в суд (собственник земельного участка своевременно, в течение шести месяцев после прекращения аренды, реализовал право на обращение в суд с иском об изъятии объекта).
Кассационный суд признал, что нижестоящие инстанции не провели полного исследования обстоятельств, что привело к необоснованному отказу в иске. Дело требует пересмотра с акцентом на баланс интересов публичного собственника земельного участка и прав арендатора на завершение строительства.